Договор на монтаж кондиционера образец скачать

Содержание
  1. Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемый между юридическими лицами
  2. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  3. 3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
  4. 4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
  5. 5. ФОРС-МАЖОР
  6. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
  7. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  8. 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
  9. 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  10. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  11. 11. ПОДПИСИ СТОРОН
  12. договор на поставку и монтаж кондиционеров
  13. 1. Предмет договора
  14. 2. Стоимость договора. Спецификации
  15. 3. Срок действия Договора:
  16. 4. Условия поставки товара
  17. 5. Тара и упаковка
  18. 6. Условия платежа
  19. 7. Права и обязанности сторон
  20. 8. Ответственность сторон
  21. 9. Гарантия на оборудование
  22. 10. Форс-мажор
  23. 11. Прочие условия
  24. 12. Примечания
  25. 13. Реквизиты и подписи сторон
  26. Договор на то кондиционеров образец
  27. Договор на обслуживание кондиционеров
  28. Образец договора на обслуживание кондиционеров:
  29. Примеры договоров на техническое обслуживание кондиционеров, их цена и стоимость
  30. договора
  31. Предмет договора
  32. Обязанности сторон
  33. Порядок расчетов
  34. Гарантии и ответственность
  35. Реквизиты и юридические адреса
  36. Образец договора на обслуживание кондиционеров
  37. Договор на установку кондиционера
  38. Договор на установку сплит системы образец
  39. 2. Цена и порядок расчетов
  40. 3. Обязательства Заказчика
  41. 4. Обязательства Подрядчика
  42. 5. Сдача и приемка работ
  43. 6. Сроки выполнения работ
  44. 7. Ответственность сторон
  45. 8. Обстоятельства непреодолимой силы
  46. 9. Гарантии
  47. 10. Расторжение Договора

Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемый между юридическими лицами

Договор на монтаж кондиционера образец скачать
на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

  • произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «».
  • предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
  • провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
  • выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2.Заказчик обязуется:

  • выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
  • по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
  • по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
  • предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни. На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;
  • предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
  • принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

3.3.

Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.

4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1.

При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3.

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.

7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.

7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________Исполнитель _________________ 60 пользователей добавили
этот документ в избранное

договор на поставку и монтаж кондиционеров

Договор на монтаж кондиционера образец скачать

г. Москва                                                                                                                    “    ” ________  2020 г.

ООО ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, в лице Генерального директора  ______________,  действующего  на  основании Устава, именуемое в  дальнейшем  Подрядчик,  с одной стороны и  ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ ,                                                                                                                                                                                                     действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем    Заказчик,  с  другой  стороны, заключили  настоящий  Договор о  нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика  оборудование и расходные материалы, именуемые  далее  Товар,  а также  произвести  монтаж  и  пуско-наладку   этого оборудования,  а               Заказчик  обязуется  оплатить  стоимость  оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

2. Стоимость договора. Спецификации

2.1.  Спецификация Товара и Услуг  установлена  сторонами  в Приложении N 1  к  настоящему Договору.

2.2. Цена    по  настоящему  Договору    составляет   сумму   в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.

2.3.  В  цену  Договора  входят    стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных  работ.

2.4.1.  НДС в сумме 20%  включен в стоимость Договора.

3. Срок действия Договора:

3.1. Настоящий  Договор  вступает  в силу  с момента  его  подписания  сторонами  и  действует

до полного выполнения сторонами  взятых на себя обязательств.

3.2. Стороны договорились и установили, что  срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая   его  поставку,  составляет  не более  7 (семь)  рабочих дней   с момента  поступления  авансового  платежа  на  счет Подрядчика   в  соответствии с п.6.2.

3.3. Срок  выполнения  монтажных  и  пуско-наладочных  работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4. Условия поставки товара

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара

Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.

4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами  для начала  монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту – Работ).

4.3. Оплата доставки Товара за пределы  МКАД  производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.

5. Тара и упаковка

5.1. Тара  и упаковка Товара  должна соответствовать обычно принятой  для подобного рода  товара,  а также обеспечивать  сохранность Товара при его транспортировке.

6. Условия платежа

6.1.Платеж  за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется  Заказчиком  в  сроки, установленные  в  п. 6.2., в  рублях.

6.2. Порядок расчетов по Договору:

6.2.1. Оплата   стоимости  Товара (Оборудования)   производится:  100 (сто)  %   предоплаты  в  течение  3  (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

6.2.2. Оплата   стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных  работ) производится в 2 этапа:

1 этап – 50 % предоплата стоимости   в  течение  3  (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

 2 этап – 50 % стоимости   после подписания Акта  приемки  выполненных Работ.

7. Права и обязанности сторон

7.1. После  получения платежа, согласно  п. 6.2., Подрядчик обязан  уведомить Заказчика  о своей готовности  произвести  Работы,  а  Заказчик  обязан  указать (подтвердить)   дату проведения  и  место  Работ.

7.2.  В  целях  производства  Подрядчиком   Работ   во  исполнение  Договора,   Заказчик   обязан  своими   силами  и   средствами   обеспечить   возможность   надлежащего   проведения   таковых, включая  подготовку  и  доступность   места  выполнения  Работ.

7.3. Заказчик обязан  обеспечить  на весь  срок  проведения Работ  соответствие мест установки оборудования  требованиям  эксплуатационной  документации  Изготовителя,  правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.

7.4. Подрядчик  отвечает  за  соблюдение  техники  безопасности  своими  специалистами  во  время  проведения  ими  Работ  в  месте, которое определено Заказчиком.

7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований  п.7.1, п.7.2.,  п.7.3, п.7.4.  перенести сроки  выполнения  Работ,  а также  взыскать  с  виновной  стороны  штраф и  убытки  в  соответствии  с  условиями  настоящего Договора.

7.6.  В  случае   перенесения   сроков  выполнения Работ   согласно  п. 7.5.,  стороны  подписывают соответствующий  Протокол   и  назначают  новую дату  проведения Работ.

7.7.  Работы  производятся  непосредственно Подрядчиком   либо   его  Контрагентом.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае  несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику  неустойку   в размере 0.1  процента  от стоимости Товара  по Договору

 за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате  исполненного по Договору  Заказчик  уплачивает Подрядчику 

неустойку  в размере 0.1 процента  от суммы  просроченного платежа  за каждый день просрочки.

 8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку  в размере 0.1 процента  от суммы  просроченного платежа  за каждый день просрочки

8.4. Ответственность  за  сохранность   находящегося  в монтаже оборудования и комплектующих материалов,  в размере  полной  стоимости  таковых,  несет  Заказчик.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает

штраф  в размере  трех  процентов  от  стоимости  Работ.

8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6)

понимается как просрочка  исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.7. Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору  или  в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд  г. Москвы.

9. Гарантия на оборудование

9.1. Качество и комплектность Товара  должны соответствовать паспортным данным Изготовителя.

9.2. Подрядчик  обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять  необходимые  для  этого  работы  за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и  при соблюдении условий, оговоренных  в Гарантийном талоне  на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.

9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших  вследствие  несоблюдения  техники  его  эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика.

10. Форс-мажор

10.1. Ни одна  из сторон  не будет  нести  ответственности  за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое  неисполнение  будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как   наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия,  а также следствием вступления в силу акта нормативного характера

государственного органа, имеющего  обязательную силу  хотя бы  для одной из сторон  Договора

и  других  подобных обстоятельств, возникших  после заключения  настоящего Договора.

10.2. Если  обстоятельства,  указанные  в  п.10.1.  длятся более 1 месяца,  стороны  имеют  право  в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон  третьим лицам,  за исключением  оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора.

11.3. Неоднократное  нарушение Заказчиком  требований  п.п. 7.2  и 7.3.,7.6. признается  в  целях Договора  как  существенное нарушение  его условий.

11.4.  Риск  существенного  изменения  обстоятельств,  из  которых  стороны   исходили,  заключая настоящий Договор, несет Заказчик.

11.5. В случае  расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа  расходных материалов Покупателю не возмещается.

11.6.  Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то  регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а  если связаны  с монтажом оборудования, то  общими

положениями о договорах  оказания услуг.

11.7.  Настоящий  Договор  подписан  в  двух   экземплярах,  по  одному   экземпляру  для   каждой стороны, причем  оба экземпляра  имеют одинаковую юридическую силу.

12. Примечания

                    При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия

( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.

                    Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

                   Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

                   Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования.

Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов.

Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.

                   Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

                   Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

                   Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью  эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении. Подрядчик  не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей.

                  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

                  Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства.               

13. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик   

Генеральный директор                                                                                  Заказчик

           Генеральный директор

Договор на то кондиционеров образец

Договор на монтаж кондиционера образец скачать

Климатическое оборудование, установленное практически в каждом офисе и на большинстве промышленных и производственных объектах, отличается высокой надежностью и не требует постоянного технического обслуживания. Для периодического выполнения сервисных работ, как правило, приглашают специалистов, с которыми заключают договор на обслуживание кондиционеров.

В предмете договора указывают марку и модель кондиционера, объем проводимых в рамках ТО работ, а также их периодичность. Отдельным пунктом контракта стороны указывают стоимость технического обслуживания и фиксируют график внесения платежей и вид оплаты.

В зависимости от сложности и состояния климатической системы, договор на обслуживание кондиционеров заключают на ежемесячное или ежеквартальное проведение работ.

При желании в рамках этого контракта стороны оговаривают возможности внештатных выездов в случае поломки кондиционера.

Если вам нужен образец договора, скачать его можно здесь.

Договор на обслуживание кондиционеров

Для проведения сервисных работ по обслуживанию кондиционеров в нашей компании заключается договор «На сервисное обслуживание». В условиях договора обязательно указывается перечень работ, выполняемых по договору на Сервисное обслуживание.

Образец договора на обслуживание кондиционеров:

г. Москва «22» ноября 2012г.

ООО ________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разовое техническое обслуживание __ (_____________) кондиционеров (далее Услуги) собственными и привлеченными силами на объекте Заказчика по адресу: г.______________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.Оплатить Исполнителю стоимость услуг, согласно выставленного счета, в течении 5-и рабочих дней, с момента его выставления.

2.1.2.Предоставить Исполнителю перед началом выполнения услуг по Договору объект, обеспечить доступ к нему, а также документацию, необходимую для нормальной работы.

2.1.3.Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях и решениях по выполнению услуг согласно Договору, представляя для этого все необходимые документы.

2.1.4.Обеспечить место для ответственного хранения оборудования и материалов Поставщика.

2.1.5.

В течение 5 (пяти) дней с момента получения акта о выполненных услугах от Подрядчика, принять его и подписать, либо отказаться от приемки, представив и подписав с Исполнителем мотивированный отказ с указанием перечня доказанных заводских или монтажных дефектов со сроками их устранения. При отсутствии такого мотивированного отказа, по истечении 5-ти дневного срока со дня передачи Исполнителем Заказчику акта оказанных услуг и прочей необходимой документации, работы по Договору считаются выполненными полностью.

2.1.6.Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в последующих пунктах Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1.Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение услуг по Договору.

2.2.2.Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в последующих пунктах Договора.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты по Договору.

3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет: _______(_________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) по договору составляет – _____ (__________)рублей ___ копеек.

3.2. Расчеты по Договору производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Читайте так же:  Создать монстров в спор

3.3. Все расчеты, произведенные одной Стороной до получения информации об изменении реквизитов другой Стороны, засчитываются как действительные.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За просрочку оплат по Договору, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от сумм просроченного платежа с учетом НДС, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

4.3. За невыполнение своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости недовыполненных услуг с учетом НДС, но не более 5% от стоимости недовыполненных работ.

4.4. Уплата санкций не освобождает Заказчика и Исполнителя от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5. Срок действия Договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обеими Сторонами обязательств по Договору.

5.2. Подготовка к выполнению работ должна быть произведена не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления аванса на счет Поставщика.

5.3. Сдача выполненных услуг должна быть произведена в сроки, согласованные с заказчиком.

5.4. Срок начала и окончания монтажных работ может быть изменен по соглашению Сторон.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливается и штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий, без использования штрафных санкций.

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, Стороны должны договориться о дальнейших взаимоотношениях по поводу выполнения своих обязательств в рамках Договора.

7. Особые условия.

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Все положения Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Исполнителя.

7.3. Все споры и разногласия между Заказчиком и Исполнителем, которые могут возникнуть по Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

7.4.Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

7.5.Стороны обязаны назначить полномочных представителей (с указанием их контактных телефонов), через которых будет осуществляться взаимодействие в рамках настоящего Договора.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Примеры договоров на техническое обслуживание кондиционеров, их цена и стоимость

Основная задача договора на техническое обслуживание кондиционеров – это определение сроков тех или иных работ. Он позволяет сервисным центрам распределить сезонную нагрузку на персонал.

Цена обслуживания кондиционера зависит от мощности, типа, количества, а также графика обслуживания.

Договор на техническое обслуживание кондиционеров заключается с юридическими лицами при наличии трех или больше единиц климатической техники.

договора

Договор, как правило, состоит из шести разделов:

  • Предмет договора;
  • Обязанности сторон;
  • Порядок расчетов;
  • Гарантии и ответственность;
  • Особые условия;
  • Реквизиты сторон.

Предмет договора

В этом разделе определяется срок договора, адрес, по которому установлены кондиционеры.

Перечень климатической техники и стоимость техобслуживания кондиционеров указываются в Приложении к Договору.

Обязанности сторон

Определяются периодичность и сроки технических работ в качестве обязательств исполнителя.

Обязательства заказчика заключаются в организации доступа рабочих к оборудованию, приемке работ и подписании акта приемки-передачи.

Детализируется процесс предъявления претензий, сроки для исправления недостатков.

Порядок расчетов

Прописывается цена обслуживания кондиционеров без НДС. Возможность и условия изменения суммы.

Порядок расчетов (наличный или безналичный) и кратность оплаты (после каждого посещения, раз в полгода, один раз за весь период).

Гарантии и ответственность

Здесь исполнитель гарантирует функциональность кондиционеров на протяжении определенного времени после сервисного обслуживания. Перечисляются случаи, на которые не распространяются гарантии:

  • отказ заказчиком производить ремонт при его необходимости;
  • поломка при неправильной эксплуатации;
  • поломка вызвана стихийными бедствиями.

Определяется размер пени при просрочке платежей.

Снятие обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы).

Изменение сроков договора в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Реквизиты и юридические адреса

Адреса, мокрые печати и подписи представителей обеих сторон.

В приложении перечисляются все виды климатической техники, подлежащей техническому обслуживанию, их количество, мощность по холоду, периодичность и стоимость техобслуживания кондиционера, а также общая сумма за договорной период.

Образец договора на обслуживание кондиционеров

Климатическое оборудование нуждается в регулярном и правильном ТО. Система кондиционирования оснащена фильтрами, которые нужно время от времени менять, чтобы оседающие на них пыль и микроорганизмы не причиняли вред здоровью людей. Стандартный договор на обслуживание кондиционеров (образец 2019 года) содержит такие пункты:

  • перечень заказанных услуг (диагностика, чистка, замена деталей, ремонт);
  • стоимость починки и ТО, порядок оплаты;
  • сроки предоставления услуг;
  • особенности сдачи-приемки работ;
  • обязанности и права заказчика и исполнителя;
  • случаи, в которых стороны обязаны выплатить неустойку (штраф, пеню);
  • условия одностороннего расторжения сделки.

Прежде чем подписать договор на техническое обслуживание и ремонт кондиционеров, убедитесь в том, что компания-исполнитель предоставляет все необходимые услуги. Заправки и чистки недостаточно для поддержания сплит-системы в рабочем состоянии. Обратите внимание: надежные сервисные центры включают в соглашение о сотрудничестве пункт о гарантийных обязательствах.

Чтобы защититься от небрежного отношения к работе со стороны исполнителя, в договоре следует указать размер неустойки. Она может взиматься как за несоблюдение сроков, так и за другие нарушения.

Скачать образец договора на обслуживание кондиционеров вы можете в этом разделе – просто внесите индивидуальные данные в гибкий шаблон. Готовый документ будет полностью соответствовать действующему законодательству РФ.

Договор на установку кондиционера

Наша компания осуществляет установку кондиционеров в Москве и Подмосковье по выгодным ценам. Мы гарантируем качественное и быстрое выполнение всех работ в соответствии с установленными правилами и требованиями.На все работы по установке кондиционеров мы выдаем гарантию сроком на 1 год, а также 10% скидку при дальнейшем обращении.

В нашем штате работают только высококвалифицированные специалисты, которые обладают богатым опытом работы и знают все нюансы установки кондиционеров. Также у нас работают профессиональные промышленные альпинисты, которые помогут выполнить монтаж кондиционеров в труднодоступных местах.

Договор на установку сплит системы образец

Договор на монтаж кондиционера образец скачать

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства провести монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха: __________________________, именуемых в дальнейшем СКВ, на объекте Заказчика _________________, расположенном по адресу: г. __________________________________ (далее по тексту «Объект»).

1.2. Подрядчик выполняет работы собственными (и/или: привлеченными) силами.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора (Приложение N _).

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.

2.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3. Обязательства Заказчика

3.1.1. Передать Подрядчику в _________________ срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ:

— строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ.

3.1.2. Осуществить приемку работ и конструкций в соответствии со СНиП.

3.1.3. Назначить Рабочую комиссию для приемки выполненных работ в течение _______________, с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче, а также организовать работу этой комиссии в соответствии со СНиП.

3.1.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, в размерах, установленных в пункт 2.1 настоящего Договора.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии со СНиП. Сдать Заказчику работы в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта.

4.1.2. Совместно с Заказчиком подписывать акты о приемке работ.

4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

4.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарных мероприятий и охране окружающей среды в объемах, необходимых для производства работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а при завершении работ — окончательную, уборку строительной площадки в объеме работ по настоящему Договору.

4.1.6. Вывезти в _____ срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных по Договору работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь.

4.1.7. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в срок до _____ дней или в сроки, согласованные с Заказчиком.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Дата начала выполнения работ «___» __________ ____, дата окончания выполнения работ «___» __________ ____. Подрядчик обязуется начать работы в течение _______ дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.

7.2. Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором.

7.3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере ___% от суммы Договора за каждый день просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Гарантии

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10. Расторжение Договора

10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

— задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на ____ по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на _________;

10.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

— финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ___________;

— остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ___________;

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.

О правах человека и предпринимательства
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: